Данный тендер открыт как 2-й этап торгов к тендеру Проведение экспертизы промышленной безопасности и технического диагностирования технических устройств горной техники (ГТ) и подъемных сооружений (ПС) АО «РУСАЛ Ачинск» в 2027 г. (id1255631)
Заявки принимаются строго через ЭТП Tender.pro https://www.tender.pro/
По вопросам регистрации/работы на ЭТП просьба обращаться в Центр ТендерПро-Консультант, круглосуточно 8-(495)215-14-38 http://help.tender.pro/contacts.html
Связаться с управляющим процедурой можно через вкладку Вопросы-Ответы - информация будет автоматически направлена на электронную почту управляющего.
Информация от управляющего отбором по условиям отбора и предмету закупки:
Обязательные условия:
- Минимальная стоимость закупки:
1.1. предоставление подтверждения ценообразования;
1.2 стоимость работ с индексами перевода в текущий уровень цен публикуемые Минстроем России (Красноярский край, зона 1), с учетом ценообразующих параметров, рассчитанных в соответствии с выпиской из инструкции по определению сметной стоимости;
1.3 при отсутствии расценок, формируются калькуляции по согласованию с Заказчиком.
- Готовность Исполнителя выполнять работы для проведения экспертизы промышленной безопасности при изменении графика в период внепланового вывода оборудования из технологического процесса;
- Наличие лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности горной техники и подъемных сооружений, применяемых на опасном производственном объекте, опыт работы в области экспертизы промышленной безопасности не менее 10 лет.
- Наличие непосредственно в штате организации экспертов в области промышленной безопасности, аттестованных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.05.2015г. № 509 (с подтверждением копии трудовой книжки о стаже работы в данной организации не менее одного года и имеющих действующие квалификационные удостоверения специалистов неразрушающего контроля).
- Необходимые эксперты в организации Исполнителя - I и II категории, аттестованных по следующим областям: Э2ТУ, Э2ЗС, Э14.4ТУ, Э14.4ЗС.
- Наличие договора страхования гражданской ответственности при проведении экспертизы промышленной безопасности не ниже 9 000 000 рублей.
- Наличие в структуре организации:
7.1. лаборатории неразрушающего контроля (подтверждённая свидетельством об аттестации), аттестованная в области промышленной безопасности и имеющая право на проведение работ на следующих объектах: 3.1, 3.2, 3.8, 3.10, 4.3 имеющая в своём штате специалистов по НК не ниже II уровня и имеющих удостоверение по промышленному альпинизму (с подтверждением копии трудовой книжки о стаже работы в данной организации).
7.2. лаборатория электротехнических измерений, аттестованная в области промышленной безопасности, имеющая в своём штате специалистов по электроизмерениям, имеющих группу по электробезопасности не ниже IV.
- Наличие опыта проведения ЭПБ не менее 10 лет.
- Отсутствие у участника в течение последних 3 (трех) лет до даты окончания срока подачи заявок, и в течение проведения закупочной процедуры, аварий на опасных производственных объектах, в отношении которых участником закупки проводилась экспертиза промышленной безопасности, при расследовании которых была установлена вина участника закупки и/или работников участника закупки.
- Наличие инструментов, приспособлений, приборов и спец. машин и механизмов, применяемых при проведении экспертизы промышленной безопасности и технического диагностирования в соответствии с утверждённой программой на выполнение работ (материально-техническая база).
- Отсутствие арбитражных делопроизводств.
- Соблюдение установленных обязательных требований на выполнения работ, требующие особой квалификации персонала, только силами квалифицированного персонала Исполнителя.
- Соответствие требованиям, предъявляемым к обеспечению промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, работа на высоте (подтверждается удостоверениями).
- Отсутствие медицинских противопоказаний (подтверждается медицинскими справками).
- Оплата в течение 60 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ векселем АО «РУСАЛ Ачинск»;
- Гарантии качества работ, услуг (не менее 5 лет);
- Договор между Заказчиком и Подрядчиком оформляется в редакции Заказчика;
- За нарушение сроков выполнения работ по услугам, Заказчик вправе предъявить Исполнителю неустойку в размере 0,1% от суммы стоимостей не выполненных этапов работ за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Договора, в случае нарушения сроков выполнения работ, Заказчик также может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.
- Расчеты осуществляется на Отдельный банковский счет (ОБС) Подрядчика, открытый в АО «Банк Инго», с условием банковского сопровождения в соответствии с Порядком оказания Банком услуг банковского сопровождения.
- В случае необходимости Заказчик может провести технический аудит.
В Вашем коммерческом предложении прошу указать:
- Полное наименование Исполнителя.
- ИНН.
- Сроки выполнения работ.
- Ценовое предложение за единицу оборудования и комплекс работ, согласно настоящего Технического задания, с приложением обоснования расчёта ценообразования.
- Сметные расчеты.
- Условия оплаты.
- Гарантийные обязательства.
- Подтверждение соответствия требованиям настоящего Технического задания.
Обращаем Ваше внимание, что при подведении итогов стоимость предложений участников отбора будет рассчитана с учетом отвлечения денежных средств.
Вы вправе предоставить любую информацию и документы, подтверждающие Вашу положительную деловую репутацию, опыт и устойчивое финансовое положение. (указать организационно правовую форму и наименование организатора отбора) оставляет за собой право, при невозможности определения наилучшей заявки и в целях равных конкурентных условий для всех участников конкурентного отбора, направить в адрес всех участников отбора список минимальных цен (без указания поставщиков, предложивших данные цены) и предложить всем участникам конкурентного отбора скорректировать и предоставить свои окончательные заявки. Каждый поставщик или подрядчик, при условии соответствия заявленным требованиям, имеет возможность принять участие в отборе на 20__г. в течение всего периода отбора. Отбор, в том числе отдельные его стадии, не являются переговорами о заключении договора (ст. 434.1 ГК РФ). Настоящее приглашение не является офертой (ст. 435 ГК РФ) или акцептом / ответом о принятии оферты (ст. 438 ГК РФ). Настоящее приглашение не является публичной офертой или приглашением делать оферты (ст. 437 ГК РФ). Настоящий отбор не является торгами (в том числе в форме конкурса, аукциона или в иной форме) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447449, 10571061 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), и не накладывает на Участников Группы, в том числе________(указать организационно правовую форму и наименование организатора отбора), обязательств предусмотренных вышеуказанными статьями ГК РФ Конкурентный отбор может быть отменен его организатором в одностороннем порядке в любое время до подведения его итогов. В случае изменения условий конкурентного отбора или его отмены расходы, понесенные любым лицом, в связи с проведением отбора организатором отбора не возмещаются. Информация, предоставленная Вами для участия в конкурентном отборе, не сообщается лицам, не имеющим отношения к проведению конкурентного отбора, а также другим участникам конкурентного отбора.
Если в ходе конкурсного отбора Вы столкнулись с фактами недобросовестных действий, ограничения конкуренции или сотрудниками в честности, которых Вы сомневаетесь, сообщите об этом по одному из каналов связи Службы доверия СигнAL: через форму на сайте портала "РУСАЛ ОНЛАЙН", по телефону 8 800 234 56 40 и 8 495 221 33 72, через мессенджер (WhatsApp, Telegram, Viber) по телефону 8 915 224 56 40 по эл. почтеsignal@rusal.com
